为确保校内建筑防雷安全，现对建筑物防雷设施进行检测招标，为了保证检测结果的准确性，本着公开、公平，择优选择的原则，我校对防雷检测项目进行邀请招标，现将有关事项公示如下：
一、项目概况
1、招标单位：滁州市机电工程学校 ；
2、检验工期：15天（含出具检验报告，学校整改时间不计）；
3、项目名称：防雷设备检测项目；
4、地点：滁州市机电工程学校校区内。
二、内容及要求
1、楼房13栋，总配电房3栋，楼内配电室15间，中心机房1间，监控机房1间，电脑机房25间，总面积约9万㎡；
2、平均每栋楼房接闪带检测点不得少于10个；
3、对检测不合格的防雷设备提出具体整改方法；
4、服从学校安排，规范操作，确保安全，其安全责任自负；
三、投标人资质要求：具有防雷检测资质（银行有对公账户）。
四、邀请单位
1、安徽城建检测科技有限公司滁州分公司
2、滁州市公共气象服务中心
3、滁州市华云科技有限公司
五、报价及报价要求
1、本次报价为：一次性报价；
2、报价含材料费、人工费、管理费、风险费、税金等；
3、本项目设定的最高报价为13000元；
4、开标时间及地点
开标时间：2022年6月10日9时，
标书送达地点：滁州市机电工程学校东大门，
开标地点：滁州市机电工程学校综合楼222室，
地址：滁州市丰乐大道2238号。
六、保证金
1、本项目投标保证金：0.3万元人民币，开标现场现金缴纳至招标人；
2、中标人的投标保证金在签定合同时转为履约保证金，未中标者当场退还。
七、资格审验
报价前，招标人对报价人提供的下列资料进行审验，审验合格者接受报价，否则拒绝其报价。
1、报价人身份证复印件（加盖红章）；
2、营业执照、资质证书复印件（加盖红章）
3、审验后复印件单位留存。
八、评标办法
（一）、招标人将依据有关法律法规和本招标文件的规定成立评标小组，评标小组对所有报价人的报价文件进行评审。
（二）初步评审
投标文件有下列情形之一的，按废标处理：
1、所有投标文件无盖章、无法人、代理人签字的；
2、未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
3、未按招标文件要求提交投标保证金的；
4、投标报价高于最高限价的；
5、投标人填报的工期或质量要求不符的。
（三）评标细则
1、有效报价为低于（含等于）最高限价的投标报价，
2、有效报价的最低报价为中标人，
3、若有两家或两家以上报价相同时，当时进行抽签确定中标人。
九、付款方式
第一次检测完毕，对不合格的防雷设备提出整改意见，由学校负责整改，整改结束进行第二次检测，直至检测合格，出具合格报告后，由中标人提供发票付款。
十、其他事项：
1、报价一经评标小组认可，即为签约的合同价，
2、报价人提交的报价函，将作为合同的组成部分，
3、自行踏勘现场，报价人应对现场状况进行查看、分析、计算，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料，
4、中标人不得在成交后将项目转包给他人，否则招标人有权中止合同并没收履约保证金。
投标报价函和承诺书
致: 滁州市机电工程学校：
1、我方已认真阅读了《滁州市机电工程学校防雷设备检测项目招标公示》，并认可所有条款，决定以人民币（大写） 元（小写） 元参加报价。
2、一旦我方中标，我方承诺将严格履行合同约定的责任和义务，服从学校管理和安排，并保证于合同签字生效后，按照招标文件要求的质量和时间，认真完成检测，确保检测期间安全，其责任自负，不进行转包。
单位名称： （公 章）
法定代表人或其委托代理人签名：
日 期：
法定代表人授权书
滁州市机电工程学校：
（公司名称） 的法定代表人 授权 为投标人代表，代表本公司参加贵单位组织的“防雷设备检测项目”招标活动，全权代表本单位处理投标报价过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理的一切事务，本单位均予以认可，并对此承担责任。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
投标人 （全称并加盖公章）：
法定代表人签字：
被授权方签字：
日 期：
合同协议书
发包人（全称）：滁州市机电工程学校
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就防雷设备检测项目有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：防雷设备检测项目。
2.工程地点：滁州市机电工程学校内。
3.工程内容及要求：
（1）楼房13栋，总配电房3栋，楼内配电室15间，中心机房1间，监控机房1间，电脑机房25间，总面积约10万㎡；
（2）平均每栋楼房接闪带检测点不得少于10个；
（3）对检测不合格的防雷设备提出具体整改方法；
（4）服从学校安排，规范操作，确保安全，其安全责任自负；
（5）疫情防控时期特殊要求：
①施工人员需要提前一天联系学校，以便报备，联系人，李老师13965990633，联系时需提供：姓名、电话、48小时内核酸证明、安康码、行程码，否则学校不予进入。
②近14天有省外旅居史、有中高风险地区旅居史、有与疫情发生地来皖人员有密接史的不得进校施工。
二、合同工期
工期：15天，自2022年6月日至 月日。
三、质量标准：工程质量符合国家工程验收合格标准。
四、签约合同价及付款方式
1、合同价为：人民币（大写） 元 元(¥ 元)；
2、付款方式：第一次检测完毕，对不合格的防雷设备提出整改意见，由学校负责整改，整改结束进行第二次检测，直至检测合格，出具合格报告后，由中标人提供发票付款。
五、项目负责人
甲方代表：李培国13965990633。
乙方负责人：。
六、承诺
1、承包人承诺按照合同约定的内容、时间，完成检测，确保检测结果和安全，其安全责任自负，不转包。
2、服从学校管理和安排。
七、 争议解决
因合同发生的争议，按下列第 （2 ）种方式解决：
（1）向滁州市仲裁委员会申请仲裁；
（2）向滁州市人民法院起诉。
八、签订时间：本合同于2022年 月 日签订。
九、签订地点：本合同在滁州市机电工程学校签订。
十、补充协议
合同未尽事宜，由合同当事人遵照国家有关法律、法规和规定，另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十一、合同份数
本合同一式五份，发包人执四份，承包人执一份。
发包人： (公章) 承包人： (公章)
法人或代理人（签字）： 法人或代理人（签字）：
时间： 时间：