学校首页

  我院现对综合楼四楼机房电脑，维修和保养项目进行公开招标，现将有关事项说明如下：

　　一、项目概况

　　1、建设单位：安徽滁州技师学院。

　　2、工期要求：5个日历天。  

　　3、项目名称：电脑机房维修和保养项目。

　　4、工程地点：安徽滁州技师学院内。

　　5、质量要求: 达到国家工程质量验收 合格 标准。

6、施工内容及要求：见报价清单。

　　二、投标人应具备的条件：从事电脑安装耗材经营（银行必须有对公账户）。

　　三、报价及报价要求

　　1、本次报价为：一次性总报价，

　　2、报价含人工费、材料费、机械费、管理费、风险费、税金等费用，

　　3、本项目设定的最高报价为10000元 ，

　　4、开标时间及地点，

　　开标时间：2017年8月25日9点30分。

　　开标地点：安徽滁州技师学院综合楼二楼小会议室，

　　地址：滁州市丰乐大道2238号。

　　四、保证金

　　1、项目投标保证金：1仟元人民币，开标现场缴纳至招标人。

　　2、中标人的投标保证金在签定合同时转为履约保证金，未中标者当场退还。

　　五、资格审验

　　报价前，招标人对报价人提供的下列资料进行审验，审验合格者接受报价，否则拒绝其报价。

　　1、报价人身份证原件、复印件（加盖红章）；

　　2、营业执照原件、复印件（加盖红章）；

　　3、原件审验后退回，复印件单位留存，

　　六、评标办法

　　（一）、招标人将依据有关法律法规的规定成立评标小组（由招标人3名代表组成），评标小组对所有报价人的报价文件进行评审。

　　（二）初步评审

　　投标文件有下列情形之一的，按废标处理：

　　1、所有投标文件无盖章、无法人、代理人签字的。

　　2、未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

　　3、未按招标文件要求提交投标保证金的；

　　4、投标报价高于最高限价的；

　　5、投标人填报的工期或质量要求不符的；

　　（三）评标细则

　　1、有效报价为低于（含等于）最高限价的投标报价，

　　2、有效报价的最低报价为中标人，

　　3、若有两家或两家以上报价相同时，当时进行抽签确定中标人，

　　4、若不足三家，则改为竞争性谈判，

　　七、付款方式

　　　施工完毕，由学校组织相关人员对工程质量进行验收，验收合格后支付工程款95%，余款为质保金，质保期为三年，质保期内如无质量问题，一次性无息退还。

　　八、其他事项：

　　1、报价一经评标小组认可，即为签约的合同价。

　　2、报价人提交的报价函，将作为合同的组成部分。

　　3、学校将组织统一踏勘现场，报价人应对施工现场及、工程量、损坏维修状况进行查看、分析、计算，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料，报价人未到现场踏勘的，不接受报价，统一踏勘现场时间2017年8月22日15时，联系人，李志俊15855014401。

　　4、中标人不得在成交后将项目转包给他人，否则招标人有权中止合同并没收履约保证金。

投标报价函和承诺书

致: 安徽滁州技师学院 ：

1、我方己认真阅读《电脑机房维修和保养招标公示》，并认可所有条款，决定参加报价。

2、一旦我方中标，我方承诺将严格履行合同约定的责任和义务，服从学校管理和安排，并保证于合同签字生效后，按照招标文件要求的质量和时间，认真完成工程的全部工作。

3、四楼六个机房的电脑(约220台)及配套设备和软件进行升级和维护,为了保障维护的效果,维护后要在三年内对设备进行免费保养，每学期结束检修一次，此次维护需要的配件如表：

报价清单

单位名称：    （公 章）    

法定代表人或其委托代理人签名：          

日   期：                                

法定代表人授权书

安徽滁州技师学院：    

   （名称） 的法定代表人      授权      为投标人代表，代表本公司参

加贵单位组织的“电脑机房维修和保养项目”招标活动，全权代表本单位处理投标报价过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理的一切事务，本单位均予以认可，并对此承担责任。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

 投标人 （全称并加盖公章）：

法定代表人签字：      

被授权方签字：                     日   期：                

合同协议书

发包人（全称）：安徽滁州技师学院

承包人（全称）：              

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就电脑机房维修和保养项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

 一、工程概况

1.工程名称：电脑机房维修和保养项目。

2.工程地点：安徽滁州技师学院内。

3.工程内容: 见清单

二、合同工期

工期：5个日历天，自2017年  月   日至  月   日。

三、质量标准：工程质量符合国家工程验收合格标准。

四、签约合同价及付款方式

1、合同价为：人民币（大写）             元(¥      元)；

2、付款方式：施工完毕，由学校组织相关人员对工程质量进行验收，验收合格后支付工程款95%，余款为质保金，质保期为三年，质保期内如无质量问题，一次性无息退还。

五、项目负责人

项目负责人：              。

      业主代表：李志俊15855014401。

六、承诺

1、承包人承诺按照合同约定的内容、时间，完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包。

2、服从学校管理和安排。

七、 争议解决

因合同发生的争议，按下列第 （2 ）种方式解决：

（1）向滁州市仲裁委员会申请仲裁；

（2）向滁州市人民法院起诉。

八、签订时间：本合同于2017年   月    日签订。

九、签订地点：本合同在安徽滁州技师学院签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，由合同当事人遵照国家有关法律、法规和规定，另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同份数

本合同一式五份，发包人执四份，承包人执一份。

发包人：  (公章)           承包人： (公章)                              

法人或代理人：            法人或代理人：

时间：                  时间：