安徽滁州技师学院对宿舍楼安装吊扇、机房电路等项目进行公开招标，现将有关事项说明如下：
一、项目概况
1、建设单位：安徽滁州技师学院。
2、工期要求：7个日历天。
3、项目名称：安装宿舍楼吊扇、机房电路等项目。
4、工程地点：安徽滁州技师学院内。
5、质量要求: 达到国家工程质量验收 合格 标准。
6、施工内容及要求：
（1）、男宿舍楼6楼安装吊扇18台，电线1.5m㎡铜线，￠16PVC线管固定。
(2)、机房安装外部电路，电线10m㎡铜线，1.5m㎡铜线，￠50PVC线管固定,12回路配电箱1只，100A4P1只，40A2P3只。
（3）、购买LED灯10套，12W
要求：电线为国标，安装牢固，规范施工，确保安全，其责任自负。
二、投标人应具备的条件：从事五金电料经营切持有电工操作证（银行必须有对公账户）。
三、报价及报价要求
1、本次报价为：一次性总报价，
2、报价含人工费、材料费、机械费、管理费、风险费、税金等费用，
3、本项目设定的最高报价为9600元 ，
4、开标时间及地点，
开标时间：2017年8月8日15时。
开标地点：安徽滁州技师学院综合楼二楼小会议室，
地址：滁州市丰乐大道2238号。
四、保证金
1、项目投标保证金：1仟元人民币，开标现场缴纳至招标人。
2、中标人的投标保证金在签定合同时转为履约保证金，未中标者当场退还。
五、资格审验
报价前，招标人对报价人提供的下列资料进行审验，审验合格者接受报价，否则拒绝其报价。
1、报价人身份证原件、复印件（加盖红章）；
2、电工操作证原件、复印件（加盖红章）；
3、原件审验后退回，复印件单位留存，
六、评标办法
（一）、招标人将依据有关法律法规的规定成立评标小组（由招标人3名代表组成），评标小组对所有报价人的报价文件进行评审。
（二）初步评审
投标文件有下列情形之一的，按废标处理：
1、所有投标文件无盖章、无法人、代理人签字的。
2、未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。
3、未按招标文件要求提交投标保证金的；
4、投标报价高于最高限价的；
5、投标人填报的工期或质量要求不符的；
（三）评标细则
1、有效报价为低于（含等于）最高限价的投标报价，
2、有效报价的最低报价为中标人，
3、若有两家或两家以上报价相同时，当时进行抽签确定中标人，
4、若不足三家，则改为竞争性谈判，
七、付款方式
施工完毕，由学校组织相关人员对工程质量进行验收，验收合格后支付工程款95%，余款为质保金，质保期为一年，质保期内如无质量问题，一次性无息退还。
八、其他事项：
1、报价一经评标小组认可，即为签约的合同价。
2、报价人提交的报价函，将作为合同的组成部分。
3、学校将组织统一踏勘现场，报价人应对施工现场及、工程量、损坏维修状况进行查看、分析、计算，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料，报价人未到现场踏勘的，不接受报价，统一踏勘现场时间2017年8月7日15时，联系人，石中山13955009393。
4、中标人不得在成交后将项目转包给他人，否则招标人有权中止合同并没收履约保证金。
投标报价函和承诺书
致:安徽滁州技师学院：
1、我方己认真阅读《安装吊扇、电路等项目招标公示》，并认可所有条款，决定以人民币（大写） 元 （小写） 元参加报价。
2、一旦我方中标，我方承诺将严格履行合同约定的责任和义务，服从学校管理和安排，并保证于合同签字生效后，按照招标文件要求的质量和时间，认真完成工程的全部工作。
单位名称： （公 章）
法定代表人或其委托代理人签名：
日 期：
法定代表人授权书
安徽滁州技师学院：
（名称） 的法定代表人 授权 为投标人代表，代表本公司参
加贵单位组织的“安装吊扇、电路等维修项目”招标活动，全权代表本单位处理投标报价过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理的一切事务，本单位均予以认可，并对此承担责任。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
投标人 （全称并加盖公章）：
法定代表人签字：
被授权方签字：
日 期：
合同协议书
发包人（全称）：安徽滁州技师学院
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就教室、宿舍、办公楼等维修、搬运项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：安装吊扇、电路等项目。
2.工程地点：安徽滁州技师学院内。
3.工程内容:
（1）、男宿舍楼6楼安装吊扇18台，电线1.5m㎡铜线，￠16PVC线管固定。
(2)、机房安装外部电路，电线10m㎡铜线，1.5m㎡铜线，￠50PVC线管固定,12回路配电箱1只，100A4P1只，40A2P3只。
（3）、购买LED灯8套，12W。
二、合同工期
工期：7个日历天，自2017年 月 日至 月 日。
三、质量标准：工程质量符合国家工程验收合格标准。
四、签约合同价及付款方式
1、合同价为：人民币（大写） 元(¥ 元)；
2、付款方式：施工完毕，由学校组织相关人员对工程质量进行验收，验收合格后支付工程款95%，余款为质保金，质保期为一年，质保期内如无质量问题，一次性无息退还。
五、项目负责人
项目负责人： 。
业主代表：石中山13955009393。
六、承诺
1、承包人承诺按照合同约定的内容、时间，完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包。
2、服从学校管理和安排。
七、 争议解决
因合同发生的争议，按下列第（2 ）种方式解决：
（1）向滁州市仲裁委员会申请仲裁；
（2）向滁州市人民法院起诉。
八、签订时间：本合同于2017年 月 日签订。
九、签订地点：本合同在安徽滁州技师学院签订。
十、补充协议
合同未尽事宜，由合同当事人遵照国家有关法律、法规和规定，另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十一、合同份数
本合同一式五份，发包人执四份，承包人执一份。
发包人： (公章) 承包人： (公章) 法人或代理人： 法人或代理人： 时间： 时间：