学校首页

  安徽滁州技师学院对机房综合布线项目进行公开招标，现将有关事项说明如下：

　　一、项目概况

　　1、建设单位：安徽滁州技师学院。

　　2、工期要求：7个日历天。  

　　3、项目名称：机房综合布线项目。

　　4、工程地点：安徽滁州技师学院内。

　　5、质量要求: 按照国际标准机房验收标准安装，提供三年免费上门维修。

　　6、施工内容及要求：详见清单

　　二、投标人应具备的条件：从事电脑耗材经营及安装的商店营业执照。

　　三、报价及报价要求

　　1、本次报价为：单项、单价、总合计报价，

　　2、报价含人工费、材料费、机械费、管理费、风险费、税金等费用，

　　3、本项目设定的最高报价为 2.4万元 ，

　　4、开标时间及地点

　　开标时间：2017年5月15日15时。

　　开标地点：安徽滁州技师学院综合楼二楼小会议室。

　　地址：滁州市丰乐大道2238号。

　　四、保证金

　　1、项目投标保证金：0.2万元人民币，开标现场缴纳至招标人。

　　2、中标人的投标保证金在签定合同后自动转为履约保证金，履约保证金为中标价的10%，不足部分补齐，未中标者当场退还。

　　五、资格审验

　　报价前，招标人对报价人提供的下列资料进行审验，审验合格者接受报价，否则拒绝其报价。

　　1、报价人身份证原件、复印件（加盖红章）；

　　2、营业执照、资质证书原件、复印件（加盖红章）；

　　3、原件审验后退回，复印件单位留存，

　　六、评标办法

　　（一）、招标人将依据有关法律法规的规定成立评标小组（由招标人3名代表组成）。评标小组对所有报价人的报价文件进行评审。

　　（二）初步评审

　　投标文件有下列情形之一的，按废标处理：

　　1、所有投标文件无盖章、无法人、代理人签字的。

　　2、未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

　　3、未按招标文件要求提交投标保证金的；

　　4、投标报价高于最高限价的；

　　5、投标人填报的工期或质量要求不符的；

　　6、单价、单项、总合计不符的。

　　（三）评标细则

　　1、有效报价为低于（含等于）最高限价的投标报价，

　　2、有效报价的总合计最低报价为中标人，

　　3、若有两家或两家以上报价相同时，当时进行抽签确定中标人，

　　4、若不足三家，则改为竞争性谈判，

　　七、工程款结算及付款方式

　　1、以实际工程量，单价、单项总合计结算；

　　2、施工完毕，由学校组织相关人员对工程质量进行验收，验收合格后支付工程款95%，余款为质保金，质保期为一年，质保期内如无质量问题，一次性无息退还。

　　八、其他事项：

　　1、报价一经评标小组认可，即为签约的合同价。

　　2、报价人提交的报价函，将作为合同的组成部分。

　　3、学校将组织统一踏勘现场，报价人应对施工现场进行查看，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料，报价人未到现场踏勘的，不接受投标报价，统一踏勘现场时间2017年5月12日15时，联系人，施文18949796608。

　　4、中标人不得在成交后将项目转包给他人，否则招标人有权中止合同并没收履约保证金。

投标报价函和承诺书

致: 安徽滁州技师学院 ：

我方己经认真阅读《安徽滁州技师学院机房综合布线项目招标公示》，并认可所有条款，决定参加报价。

1、报价表

2、一旦我方中标，我方承诺将严格履行合同约定的责任和义务，并保证于合同签字生效后，按照招标文件要求的质量标准，认真完成工程的全部工作。

单位名称：（公 章）    

法定代表人或其委托代理人签名：          

日   期：                  

法定代表人授权书

安徽滁州技师学院：    

（名称） 的法定代表人     授权     为投标人代表，代表本公司参

加贵单位组织的“机房综合布线项目”招标活动，全权代表本单位处理投标报价过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理的一切事务，本单位均予以认可，并对此承担责任。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人 （全称并加盖公章）：            

法定代表人签字：            

被授权方签字：                    

日   期：              

合同协议书

发包人（全称）：安徽滁州技师学院

承包人（全称）：              

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就机房综合布线施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：机房综合布线项目。

2.工程地点：安徽滁州技师学院内。

3.工程内容：招标文件中所有内容。

二、合同工期

工期：7个日历天，自2017年 月   日至 月   日。

三、质量标准：工程质量符合合格标准。

四、签约合同价及付款方式

1、合同价为：人民币（大写）             元(¥     元)；

2、付款方式：施工完毕，由学校组织相关人员对工程质量进行验收，验收合格后支付工程款95%，余款为质保金，质保期为一年，质保期内如无质量问题，一次性无息退还，提供三年免费上门维修。

五、项目负责人

项目负责人：             。

      业主代表：李培国13965990633。

六、承诺

承包人承诺按照合同约定的内容、时间，完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包。

七、 争议解决

因合同发生的争议，按下列第 （2 ）种方式解决：

（1）向滁州市仲裁委员会申请仲裁；

（2）向滁州市人民法院起诉。

八、签订时间：本合同于2017年   月   日签订。

九、签订地点：本合同在安徽滁州技师学院签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，由合同当事人遵照国家有关法律、法规和规定，另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同份数

本合同一式五份，发包人执四份，承包人执一份。

发包人： (公章)       承包人： (公章)       法人或代理人：（签字）   法人或代理人：（签字）

时间：         时间：