根据国家对电梯使用管理规定，电梯使用必须年度审检，为确保我院电梯顺利审检，本着公开、公平，择优选择的原则，对选择电梯年审前期准备工作实施招标，现将有关事项公示如下：
一、 项目概况
1. 维保单位：安徽滁州技师学院；
2. 项目名称：电梯年审前期准备工作；
3. 质量要求：符合国家对电梯使用管理规定，达到顺利审检；
4. 时间：5天。
5.工作内容及要求：
| 序号 | 名称故障原因 | 解决办法 | 型号 | 数量 |
| 1 | 无五方对讲系统 | 安装 | 智物通zwt-III-1 | 1套 |
| 2 | 年 审 | | 顺利审检 | 1台 |
| 3 | 平衡系数实验 | | | 1次 |
| 4 | 底坑机房无门 | 制作安装 | 铁方管焊接2.5×62.5px，2m×宽1m | 1樘 |
| 5 | 底坑有积水 | 清理积水 | | |
| 6 | 机房、轿箱、底坑无灯 | 安装 | 40W节能灯、电线 | 10套 |
| 7 | 无应急照明灯 | 安装 | 12V | 1套 |
| 8 | 顶部机房检修门损坏 | 维修 | | 1次 |
二、投标要求
1.持有电梯维修保养资质，营业执照复印件（加盖红章）；
2.投标人身份证复印件（加盖红章）；
3.投标保证金1000元，不中标者当场退还，中标者电梯审检完毕退还；
4.最高限价6600元；
5.投标报价含材料费、管理费、人工费、风险费、税金等费用；
三、评标原则
1、所有投标人有效报价，最低者为中标人，
2、若不足三家，当时改为竞争性报价或谈判。
四、费用支付方式
1、电梯审检完毕一次性支付；
2、施工单位单位提供发票。
五、开标时间、地点、联系人
1、开标时间：2019年3月26日上午10：00；
2、开标地点：安徽滁州技师学院办公二楼（222室）。
3、联系人电话：李培国13965990633。
六、其他事项：
1、报价一经评标小组认可，即为签约的合同价。
2、报价人提交的报价函，将作为合同的组成部分。
3、学校组织统一踏勘现场，报价人应对施工现场及工程量、损坏状况进行查看、分析、计算，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料，报价人未到现场踏勘的，不接受报价，踏勘现场时间2019年3月25日15时00分，地点：滁州市清流西路，联系人：李培国13965990633。
4、中标人不得在成交后将项目转包给他人，否则招标人有权中止合同并没收履约保证金。
七、附件
1、投标报价函和承诺书
2、授权书
3、合同协议书(样本)
投标报价函和承诺书
致: 安徽滁州技师学院 ：
1、我方己认真阅读《电梯年审前期准备工作招标公示》，并认可所有条款，决定以人民币（大写） 元（小写） 元。
2、一旦我方中标，我方承诺将严格履行合同约定的责任和义务，服从学校管理和安排，并保证于合同签字生效后，按照招标文件要求的质量和时间，认真完成工程的全部内容，确保工程安全，其责任自负，不进行转包。
单位名称： （公 章）
法人或代理人签名：
日 期：
法定代表人授权书
安徽滁州技师学院：
（公司名称）的法定代表人 授权 为投标人代表，代表本公司参加贵单位组织的“电梯年审前期准备工作”招标活动，全权代表本单位处理投标报价过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理的一切事务，本单位均予以认可，并对此承担责任。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
投标人 （公章）：
法定代表人签字：
被授权方签字：
日 期：
合同协议书(样本)
发包人（全称）：安徽滁州技师学院
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就电梯年审前期准备工作施工，有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：电梯年审前期准备工作项目。
2.工程地点：滁州市清流西路。
3.工程内容及要求：
| 序号 | 名称故障原因 | 解决办法 | 型号 | 数量 |
| 1 | 无五方对讲系统 | 安装 | 智物通zwt-III-1 | 1套 |
| 2 | 年 审 | | 顺利审检 | 1台 |
| 3 | 平衡系数实验 | | | 1次 |
| 4 | 底坑机房无门 | 制作安装 | 铁方管焊接2.5×62.5px，2m×宽1m | 1樘 |
| 5 | 底坑有积水 | 清理积水 | | |
| 6 | 机房、轿箱、底坑无灯 | 安装 | 40W节能灯、电线 | 10套 |
| 7 | 无应急照明灯 | 安装 | 12V | 1套 |
| 8 | 顶部机房检修门损坏 | 维修 | | 1次 |
二、合同工期
工期：5天，自2019年 月 日至 月 日。
三、质量标准：工程质量符合国家工程验收合格标准。
四、签约合同价及付款方式
1、合同价为：人民币（大写） 元(¥ 元)；
2、付款方式：施工完毕，由学校组织相关人员对工程质量进行验收，验收合格后支付工程款。
五、项目负责人
甲方代表：李培国13965990633。
乙方负责人：。
六、承诺
承包人承诺按照合同约定的内容、时间，完成工程施工，确保电梯顺利审检，保证工程质量和安全，其安全责任自负，不转包。
七、 争议解决
因合同发生的争议，按下列第 （2 ）种方式解决：
（1）向滁州市仲裁委员会申请仲裁；
（2）向滁州市人民法院起诉。
八、签订时间：本合同于2019年3月 日签订。
九、签订地点：本合同在安徽滁州技师学院签订。
十、补充协议
合同未尽事宜，由合同当事人遵照国家有关法律、法规和规定，另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十一、合同份数
本合同一式五份，发包人执四份，承包人执一份。
发包人： (公章) 承包人： (公章)
法人或代理人（签字）： 法人或代理人（签字）：
时间： 时间：